lunes, 17 de octubre de 2011

Proyecto ejecutivo de consolidación del talud entre el Parque de Vallparadís y el barrio del antiguo pueblo de Sant Pere, en Terrassa

 1 .- Entidad adjudicadoraa) Organismo: Ayuntamiento de Terrassa.b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de Obras del Área de Planificación Urbanística y Territorio.c) Número de expediente: COAD 48/2011.2 .- Objeto del contratoa) Descripción del objeto: Procedimiento abierto para el contrato de obras definidas en el "Proyecto ejecutivo de consolidacióndel talud entre el Parque de Vallparadís y el barrio del antiguo pueblo de San Pedro ", de acuerdo con el proyecto aprobado. Estaobra está incluida dentro del Plan único de obras y servicios de Cataluña del año 2011.b) Plazo de ejecución del contrato: El plazo de ejecución total será de ocho (8) meses a contar desde la formalizacióndel contrato, o lo que proponga el adjudicatario si fuera menor.3 .- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicacióna) Tramitación: Ordinaria.b) Procedimiento: Abierto.c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa de conformidad con lo previsto en el artículo 134.1 de la LCSP, se puntuaráde acuerdo con la ponderación siguiente:c.1.) Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, según lo previsto en el artículo 134 de la LCSP(Sobre C), cincuenta y un (51) puntos:- Propuesta económica.En ningún caso se considerarán las ofertas que excedan el presupuesto de licitación.4 .- Presupuesto base de licitacióna) Importe total, IVA excluido, es de seiscientos setenta y ocho mil diecisiete euros con sesenta y ocho céntimos (€ 678,017.67).b) Importe total, IVA incluido, es ocho mil sesenta euros con ochenta y seis céntimos (€ 800,060.86).Se considera que dentro del 10% de gastos indirectos de cada una de las partidas desglosadas en el presupuesto,están incluidas la propuesta de grúas que se utilizarán para trasladar la maquinaria y los materiales necesarios para executarauxiliars necesarios para ejecutar las obras en su totalidad.- Modificaciones previstas:Es posible que haya modificaciones en el capítulos de obra de movimientos de tierras, cimientos y muros de contención, yinstalaciones de evacuación, que en el proyecto ejecutivo ascienden a € 477.901,54 de PEM.La previsión de modificación se puede evaluar en un 25% de estos conceptos, que puede suponer un incremento de€ 119.475,39 de PEM.Estos importes representan un incremento del 21,49% del importe total del proyecto.Por tanto, con las previsiones de modificaciones previstas y contempladas en la cláusula trigésima quinta del pliego, el valortotal estimado del contrato es de ochocientos veinte y tres mil setecientos veintitrés y tres euros con sesenta y siete céntimos(€ 823,723.67) (IVA excluido).5 .- Garantía definitivaa) La garantía definitiva será del 5% del presupuesto adjudicado.6 .- Obtención de documentación e informacióna) Servicio de Contratación de Obras del Área de Planificación Urbanística y Territorial, c. Pantano, 20, 1 º - Tel..             93 739 70 93       -Fax 93 739 70 99.b) En la web: www.terrassa.cat / concursos.7 .- Presentación de ofertasa) Lugar de presentación: Las proposiciones se podrán presentar en el Servicio de Contratación de Obras del Área de PlanificaciónUrbanística y Territorio.b) Fecha límite de presentación: El plazo para la presentación de las proposiciones será de veinte y seis (26) días naturales,contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.Si el último día es festivo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Obtener la información oficial en formato PDF