martes, 5 de julio de 2011

Contrato de obras para las actuaciones del Plan del Agua dirigidas a abastecimiento, saneamiento y mejora de calidad del agua en varios municipios de Aragón

 1.-Entidad adjudicadora.
a.-Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b.-Dependencia que tramita el expediente: Área de Infraestructuras del Ciclo del Agua.
c.-Número de expediente: C15/2011.
2.-Objeto del contrato:
a.-Descripción del objeto: contrato de obras para las actuaciones del Plan del Agua dirigidas a abastecimiento, saneamiento y mejora de calidad del agua en varios municipios de Aragón (anexo XVII) (Detallado en relación anexa).
b.-División por lotes y número: no hay.
c.-Lugar de ejecución: varios (ver relación anexa).
d.-Plazo de ejecución: 60 meses.
3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a.-Tramitación: ordinaria.
b.-Procedimiento: abierto.
c.-Forma: varios criterios de adjudicación.
d.-Criterios de valoración:
Sujetos a evaluación previa: 45 puntos.
Sujetos a evaluación posterior: 55 puntos
d.1.-Sujetos a evaluación previa: 45 puntos.
- Memoria de ejecución y programa de trabajos: 30 puntos.
- Seguridad y Salud: 11 puntos.
- Control de Calidad: 4 puntos.
d.2.-Sujetos a evaluación posterior: 55 puntos.
- Oferta económica: 55 puntos.
4.-Presupuesto de licitación IVA excluido: 1.792.884,08 euros.
a.-Tipo de IVA aplicable: 18 %
b.-Importe de IVA: 322.719,13 euros.
c.-Presupuesto de licitación IVA incluido: 2.115.603,21 euros.
d.-Fórmula polinómica de revisión de precios: n.º 9.
5.-Garantías:
a.-Garantía provisional: no se exige.
b.-Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6.-Obtención de documentación e información.
a.-Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b.-Domicilio: C/Dr. Antonio Val-Carreres (antes, Capitán Portolés) n.º 1-3-5, 8 ª planta.
c.-Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d.-Teléfono: 976-71 66 55.
e.-Telefax: 976-71 66 51.
f.-Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7.-Requisitos específicos del contratista.
a.-Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Tipo de obra: abastecimientos y saneamientos, Categoría d.
b.-Compromiso de adscripción de medios: lo especificado en el pliego de cláusulas (anexo III).
c.-Solvencia económica, financiera y técnica: lo especificado en el pliego de cláusulas (anexo II).
8.-Presentación de las ofertas.
a.-Fecha límite de presentación: a las 13,00 horas del vigésimo sexto (26) día natural que no coincida en sábado o festivo, contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón».
b.-Documentación a presentar: la que figura en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa, en los que deberá figurar el nombre, dirección, teléfono y fax del licitador proponente.
c.-Lugar de presentación: Instituto Aragonés del Agua, C/ Dr. Val-Carreres (antes, Capitán Portolés) n.º 1-3-5, 8.ª planta, 50004 Zaragoza
d.-Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9.-Apertura de las ofertas:
a.-Lugar: Instituto Aragonés del Agua. C/ Antonio Val-Carreres (antes, Capitán Portolés) n.º 1-3-5, 8ª planta.
b.-Localidad: Zaragoza.
c.-Fecha y hora de apertura de los sobres n.º 2: se realizará en acto público a las 12,00 horas del decimocuarto (14) día natural (que no coincida con sábado o festivo) siguiente a la finalización del plazo de la presentación de proposiciones.
d.-Fecha y hora de apertura de los sobre n.º 3: se realizará en acto público a las 12,00 horas del quincuagésimo (50) día natural (que no coincida con sábado o festivo) siguiente a la finalización del plazo de la presentación de proposiciones.
10.-Otras informaciones:
a.-Los proyectos (en papel y soporte informático «CD») y pliego de cláusulas administrativas particulares, están a disposición de los licitadores en la copistería Copycenter, Avda. Goya, 58, de Zaragoza. Teléfono: 976-23 10 14. Fax: 976-23 88 86 y en las oficinas del Instituto Aragonés del Agua.
b.-Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://contratacionpublica.aragon.es
11.-Gastos de anuncios: serán de cuenta del contratista adjudicatario.
Zaragoza, 1 de junio de 2011.-El Secretario General del Instituto Aragonés del Agua,
Fernando Otal Corvinos.